2023工程转包合同简洁范本,菁华2篇（范例推荐）

工程转包合同简洁范本1甲方：______________1、甲方在政策允许的情况下，应在_____成立_____支公司。2、成立支公司的目的是便管理和交纳各种税费。六、违约责任1、甲乙双方签定合同时下面是小编为大家整理的2023工程转包合同简洁范本,菁华2篇（范例推荐）,供大家参考。

工程转包合同简洁范本1

甲方：______________

1、甲方在政策允许的情况下，应在_____成立_____支公司。

2、成立支公司的目的是便 管理和交纳各种税费。

六、违约责任

1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的_____元(_____)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。

2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。

3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按

第四条第

1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。

七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便 合作。

八、信息费按甲乙双方承诺支付。

九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交_____仲裁委员会仲裁或者向_____法院提起诉讼解决。

十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。

甲方代表(签字)：___________乙方代表(签字)：___________丙方(签字)：_________________________年_____月_____日工程转包合同简洁范本(四)甲方(发包人)：_______________乙方(承包人)：_______________依照 、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。程的质量保修期为：_____年。

三、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

四、管理目标无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产生的一切法律责任由乙方自行承担。

五、合同价款及付款方式

本合同加油站站房工程总包价为：_____元。

加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：_____元。

以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及*部门清查费等。

本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

六、甲、乙双方的权利义务

甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付_____元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效合同订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：____________________。如甲乙双方发生争议，可以到_____区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：___________________法定代表人(负责人)：________法定代表人(签字)：__________委托代理人：_______________委托代理人：_________________开户银行：__________________________开户银行：_____________________________账号：____________________账号：__________________________

工程转包合同简洁范本2

　　甲方(转让方)：_______________身份证号：_______________

　　乙方(承接方)：_______________身份证号：_______________

　　丙方(中介方)：_______________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依*等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：

　　一、承包方式

　　1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。

　　2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。

　　二、转让相关费用及付款方式

　　1、甲方向业主方所交保证金_____元(_____元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付_____元整(_____元)，十个工作日内再交_____元(_____元)。

　　该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。

　　2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。

　　3、乙方进场后一月内交管理费(税后)_____元整(_____元)给甲方。

　　4、甲方在业主方承包的单价按_____定额上浮___%，甲方转包给乙方按___定额上浮___%，其中___%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。

　　5、甲方原挂靠__________公司，管理费为总承包费的___%，转包成功后由乙方继续履行此义务。

　　三、税费和保险费

　　工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。

　　四、工程进度及竣工款

　　1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的___%付给乙方，时间为次月___日前。

　　2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的___%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。

　　3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。

　　4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，___日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的___%，保留___%为保修金，保修金期满___月内全部退还给乙方。

　　五、成立支公司

　　1、甲方在政策允许的情况下，应在_____成立_____支公司。

　　2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。

　　六、违约责任

　　1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的_____元(_____)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。

　　2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。

　　3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。

　　七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。

　　八、信息费按甲乙双方承诺支付。

　　九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交_____仲裁委员会仲裁或者向_____法院提**讼解决。

　　十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。

　　甲方代表(签字)：___________

　　乙方代表(签字)：___________

　　丙方(签字)：_______________

　　__________年_____月_____日

推荐访问:转包 菁华 范本 工程转包合同简洁范本 菁华2篇 工程转包合同简洁范本1 工程转包合同简洁范本100字 工程转包合同的范本 企业转包合同范本

---